OBJET DU MARCHE

Rénovation et mise en conformité des installations électriques

de l’antenne de la Direction des Ressources Marines à Takapoto

Avis d’appel public à la concurrence n° 003287/VP du 05 novembre 2019

I – Informations relatives à l’acheteur public

  1. La catégorie à laquelle appartient l’acheteur public : La Polynésie française
  2. Le nom et les coordonnées de l’organisme acheteur :

La Vice-Présidence, Ministère de l’économie et des finances,

en charge des grands travaux et de l’économie bleue,

BP 2551, 98713 Papeete – TAHITI, Polynésie française

Bâtiment Tarahoi, 24 avenue Dupetit-Thouars,

Tél : 40 47 83 83, Fax : 40 47 83 02, secretariat@vp.gov.pf

  1. La mention de l’autorité compétente pour mener les opérations de passation et de signature du marché public : Monsieur le Vice-Président, Ministre de l’économie et des finances, en charge des grands travaux et de l’économie bleue

II – Objet et caractéristiques principales

  1. Objet : Rénovation et mise en conformité des installations électriques de l’antenne de la Direction des Ressources marines à Takapoto
  2. Catégorie de prestations à laquelle se rattache le marché : Marché de travaux

III – Types de procédure

Le marché est passé selon la procédure adaptée (MAPA) en application de l’article LP 321-1 du code polynésien des marchés publics.

IV – Critères d’attribution

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l’article LP 235-2 du code polynésien des marchés publics et donnera lieu à un classement des offres.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée pendant la négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera éliminée. Après négociation, toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. La régularisation d’une offre pourra avoir lieu à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse.

Les critères retenues pour le jugement des offres sont indiqués ci-dessous et pondérés de la manière suivante :

  • Prix : 70 points
  • Expérience et références pour la réalisation de travaux similaires : 10 points
  • Qualifications du personnel : 10 points
  • Délai d’exécution: 10 points

V – Négociation

L’acheteur public se réserve le droit de procéder, après analyse des offres, à une négociation avec les candidats ayant remis une offre.

La négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre et notamment le prix.

L’acheteur public se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation, si celles-ci sont satisfaisantes.

VI – Délais de remise des candidatures et/ou des offres

Les date et heure limites de réception des offres sont fixées au 16 décembre 2019 à 12 h 00 (midi). 

Le délai de validité des offres est fixé à 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

VII – Adresses

  1. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être retirés et/ou consultés

Auprès du bureau administratif et financier (marchés)

La Direction des Ressources marines

B.P 20, 98713 Papeete TAHITI

Immeuble Lecaill, Fare Ute, 2e étage, Papeete TAHITI

Tel : (689) 40 50 25 50 ; Fax : (689) 40 43 49 79

Email : drm@drm.gov.pf

Du lundi à vendredi (sauf les jours fériés) de 8h 30 à 15h 30

VIII – Date d’envoi du présent avis à la publication :

07 novembre 2019

 Le Vice-Président,
Ministre de l’économie et des finances
en charge des grands travaux et de l’économie bleue

 Teva ROHFRITSCH